Interpretacje do przepisu
art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

751/481753 - interpretacji podatkowych do przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

2012.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-1008/11-2/DP
     ∟1. Czy odszkodowania deliktowe za szkody spowodowane w trakcie realizacji kontraktów budowlanych oraz wymienione odszkodowania/kary o charakterze kontraktowym stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?2. Czy odszkodowania deliktowe oraz wymienione odszkodowania/kary o charakterze kontraktowym stanowią dla spółki koszt w momencie zaksięgowania noty lub ugody czy też w momencie zapłaty?

2012.02.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-296/11-2/KJ
     ∟Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów opisane kary umowne naliczone przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze robót budowlanych?

2012.02.17 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1385/11/CzP
     ∟„Czy można zaliczyć do koszów podatkowych wydatki bezpośrednie związane z wykonanymi pracami oraz karę za odstąpienie od umowy?”

2012.02.15 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-579a/11/MT
     ∟Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek z tytułu zapłaty kary umownej nałożonej na niego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie umowy o świadczenie usług medycznych w związku z nieprawidłowościami w dokumentacji świadczeń medycznych, na podstawie której dokonywane są rozliczenia z Funduszem?

2012.02.13 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-540/11-4/JG
     ∟Czy kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w przedstawionym powyżej stanie faktycznym, w świetle art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi koszt uzyskania przychodu?

2012.02.06 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1336/11/MS
     ∟Czy kara nałożona na Spółkę stanowi koszt uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych?

2012.01.31 - Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy - ITPB3/423-603/11/PS
     ∟W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kary umownej.

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-509/11-2/KS
     ∟Czy w opisanym stanie faktycznym kary umowne, jakie przewiduje § 7 ust. 10 omawianej umowy dzierżawy z tytułu nie zapewnienia przez Spółkę, z powodów niezależnych od niej, umówionej liczby sprawnych pociągów i terminowo podstawionych dla spółki P. - stanowią dla Spółki koszty uzyskania przychodów?

2012.01.24 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-983/11-2/GJ
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć kary umowne nałożone przez Zamawiającego z tytułu zwłoki usuwaniu usterek stwierdzonych w okresie gwarancji do kosztów uzyskania przychodów?

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-471/11-5/DS
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-471/11-4/DS
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-498/11-5/MM
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?

2012.01.19 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-498/11-4/MM
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wypłacane na rzecz klientów odszkodowania z tytułu kradzieży towaru będącego przedmiotem transportu, zarówno w przypadku, gdy transport został zorganizowany za pomocą giełdy oraz w przypadku gdy transport jest organizowany po kontakcie ze strony potencjalnego przewoźnika?

2012.01.04 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1228/11/CzP
     ∟Czy uzyskane przez Zakład odszkodowanie od Ubezpieczyciela, które jest bezpośrednio przekazane na rachunek poszkodowanego z pominięciem rachunku bankowego Zakładu, stanowi przychód w podatku dochodowym od osób prawnych i podlega opodatkowaniu w zakresie dotyczącym lokali użytkowych oraz korzysta ze zwolnienia w zakresie dotyczącym lokali mieszkalnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44?

2012.01.03 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-938/11-2/GJ
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć kary nałożone przez zamawiającego do kosztów uzyskania przychodów?

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-310/11-3/PM
     ∟Czy kara umowna, o której mowa w opisanym powyżej zdarzeniu przyszłym, jest kosztem uzyskania przychodu w momencie ujęcia noty obciążeniowej w księgach rachunkowych, czy też w momencie zapłaty?

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-310/11-2/PM
     ∟Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów opisane powyżej kary umowne naliczone przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze całości robót budowlanych?

2011.12.29 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-302/11-2/PM
     ∟Czy Spółka ma prawo uznać za koszty uzyskania przychodów opisane powyżej kary umowne naliczone przez Inwestora z tytułu opóźnienia w odbiorze całości robót budowlanych?

2011.12.28 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-257/11-2/KJ
     ∟Czy zapłacona kara z tytułu nieterminowego wykonania umowy będzie stanowić dla Spółki podatkowy koszt uzyskania przychodu?

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-444/11-2/ŁM
     ∟Czy przedmiotowe odszkodowanie w kwocie 510.150,00 zł, zapłacone Gminie w wyniku zawarcia przedmiotowej ugody, bezpośrednio skorelowane z przychodem w kwocie 750.000,00 zł, stanowi w roku 2010 dla Spółki koszt uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB4/423-445/11-2/DS
     ∟Czy kara umowna naliczona przez Zamawiającego zgodnie z punktem 15.3 umowy jest kosztem uzyskania przychodu według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

2011.12.21 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-451/11-2/KS
     ∟Czy kwoty wymienionych kar i odsetek są kosztem uzyskania przychodu?

2011.12.12 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-829/11-2/PK1
     ∟Czy Spółka ma prawo zaliczyć kary umowne z tytułu niedotrzymania przyjętych w umowie terminów realizacji dostaw bądź zakończenia świadczonych usług w chwili poniesienia, zgodnie z art. 15 ust. 4d?Czy w przypadku potwierdzenia stanowiska Spółki, odmiennego od ustaleń wskazanych w protokole kontroli Spółka uprawniona jest do dokonania ponownej korekty deklaracji CIT-8 za okres poddany kontroli?

2011.12.09 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-1070/11/MS
     ∟Czy zapłacone kary umowne z tytułu:a.nieterminowego wykonania umowy - przekroczenia terminu dostaw,b.przekroczenia terminu dostarczenia dokumentów, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

2011.12.01 - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi - IPTPB3/423-234/11-2/IR
     ∟Czy w stosunku do poniesionej przez Spółkę na rzecz H. opłaty, przepis art. 15 ust.1 w zw. z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy interpretować w ten sposób, że Spółka może zaliczyć poniesioną na rzecz H. opłatę do kosztów uzyskania przychodów?

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-707/11-2/GJ
     ∟Czy w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowanie wypłacane przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy jest kosztem uzyskania przychodu w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop?Czy w przedstawionym stanie faktycznym odszkodowanie wypłacane przez Spółkę na rzecz Licencjodawcy w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy jest wynagrodzeniem z tytułu importu usług i w związku z tym czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

2011.11.23 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB1/415-781/11-2/JB
     ∟Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kar umownych (odszkodowań) w związku z opóźnieniem w dostawie towarów.

2011.11.22 - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu - ILPB3/423-404/11-2/KS
     ∟Czy zapłaconą karę można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

2011.11.08 - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - IPPB3/423-640/11-2/GJ
     ∟Zaliczenie do kosztów podatkowych kwoty zasądzonej wyrokiem sądowym.

2011.10.20 - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - IBPBI/2/423-873/11/BG
     ∟Czy odszkodowanie, jakie Spółka zamierza wypłacić osobie fizycznej za odstąpienie przez nią od domagania się zawarcia umowy przyrzeczonej w wykonaniu umowy przedwstępnej z dnia 24 września 2007r, będzie stanowić dla Spółki koszt uzyskania przychodów poniesiony w celu uzyskania przychodów, w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26